Соглашение о расторжении договора поставки
СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении договора поставки
с. Бесагаш «_____» ___________ 2025 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ABK ...», БИН….11, в лице директора У-а Ш-а Жаксылыковича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Ж- А-, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны по взаимному согласию расторгают заключённый 21 августа 2025 года договор поставки.
1.2. Поставщик признаёт наличие задолженности перед Покупателем в общей сумме
4 462 020 (четыре миллиона четыреста шестьдесят два тысяч двадцать) тенге, которая состоит из:
· за товар — 2 932 020 (два миллиона девятьсот тридцать две тысячи двадцать) тенге;
· за установку материалов — 1 230 000 (один миллион двести тридцать тысяч) тенге;
· представительские расходы — 300 000 (триста тысяч) тенге.
1.2. С момента подписания настоящего Соглашения договор поставки считается расторгнутым, а Стороны — не имеющими друг к другу иных обязательств, кроме предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Порядок выполнения расчётов
2.1. Поставщик обязуется вернуть Покупателю сумму в размере 4 462 020 (четыре миллиона четыреста шестьдесят два тысяч двадцать) тенге в течение 6 (шесть) месяцев согласно графику, предусмотренному в п. 2.2. настоящего соглашения.
2.2. Поставщик обязуется вернуть Покупателю сумму предусмотренную в п. 2.1. настоящего соглашения в течение 6 (шесть) месяцев согласно следующему графику:
· до 1 декабря 2025 года сумму в размере 743 670 тенге;
· до 1 января 2026 года сумму в размере 743 670 тенге;
· до 1 февраля 2026 года сумму в размере 743 670 тенге;
· до 1 марта 2026 года сумму в размере 743 670 тенге;
· до 1 апреля 2026 года сумму в размере 743 670 тенге;
· до 1 мая 2026 года сумму в размере 743 670 тенге.
2.3. Указанная сумма подлежит возврату Поставщиком в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения, наличными денежными средствами.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения сроков возврата денежных средств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы.
3.2. В случае, если Поставщик нарушит сроки возврата денежных средств, установленных пунктом 2.2. настоящего Соглашения, и просрочка составит более 10 (десяти) календарных дней, Покупатель вправе обратиться в суд для принудительного взыскания суммы задолженности, а также расходов, связанных с рассмотрением дела, без дополнительного уведомления Поставщика.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.4.3. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путём переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Реквизиты и подписи сторон: | |
Поставщик |
Покупатель |
ТОО «ABK ...» БИН.... Алматинская область, 71-разъезд, Центральная 166/2. p/c: KZ9... в AO «KaspiBank» тел.: +7 705 ..
Директор:
______________/ ________________________
М.П.
«_______» ________________2025 г. | Ж- А- ЖСН ...... Мекен жай: Алматы облысы, Талғар ауданы, Бесағаш ауылы, Б.. к., 29а үй.
тел.: + 707 ... эл. пошта: ..
____________________________/ ______________________________________
«_____»________________2025 г. |
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информаций свяжитесь с Адвокатом / Юристом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Арбитражные Юридическая компания Казахстан контора Судебные дела
