Иск о взыскании суммы задолженности по договору строительного подряда субподряда
Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы
г.Алматы, Тюрксибский район, ул. Байзакова 273б.
от Истца: ТОО «C.kz»
в лице Д. Д. О.Ф.
БИН 1…….
г. Алматы, ул. Т.би, 280, 13 этаж.
8 (727) ….
Представитель по доверенности:
Адвокатская контора Закон и Право
БИН 201240021767
г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.
info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz
+7 708 971 78 58; + 7 727 971 78 58.
Ответчик: ТОО «К..По.С.-1»
БИН …
г. Алматы, Т…район, ул. Б. 92
.
Иск
о взыскании суммы задолженности
18 июля 2019 года между ТОО «C. kz» (далее – Истец) и ТОО «К..По.С.-1» (далее – Ответчик) был заключен договор субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года, где основным предметом договора является выполнение работ Истцом (субподрядчиком) по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора. Истец по договор субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года как субподрядчик выполнил свой обязательства полностью и надлежащим образом. Ответчик по договору субподряда №13/ПД/2019 оплату произвел с просрочкой. Расчеты неустойки произвели в виде таблице следующим образом (Нами к иску приложена таблица просрочки платежей, где произвели расчет по каждым платежам.)
| Договор | Выполненные работы, сумма | Дата выполнения | Дата оплаты по договору | Дата фактической оплаты | Сумма оплаты | Сумма на которую считается просрочка | Количество дней просрочки, раб дн | пеня | Акт выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор№ 13/ПД/2019 от 18.07.2019г. | 1 100 000 | 25.05.20 | 08.06.20 | 03.07.20 | 1 100 000 | 1 100 000 | 20 | 22 000 | АВР № 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166 200 | 25.05.20 | 08.06.20 | 18.09.20 | 411 900 | 411 900 | 74 |
| АВР № 13 |
| 245 700 | 25.05.20 | 08.06.20 | 30 480 | АВР № 17 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 000 | 11.11.20 | 25.11.20 | 26.05.21 | 350 000 | 400 000 | 117 |
| АВР № 40 |
| 200 000 | 11.11.20 | 25.11.20 | 40 000 | АВР № 42 | ||||
остаток | 50 000 |
|
| 09.11.21 | 637 600 | 50 000 | 234 | 5 000 |
|
Акт выполненных работ (далее - АВР) №11 на сумму 1 100 000 тенге, был подписан сторонами 25.05.2020 года, однако, согласно выписке по счету принадлежащий Истцу, можно убедиться в том, что фактическая дата оплаты является 03.07.2020 года. Соответственно Истец приводит таблицу расчетов неустойки в претензии, где подсчитал 20 рабоче дневную просрочку на оплату по АВР №11. Право требования Истца, неустойки за несвоевременные перечисленные деньги предусмотрено в п. 12.3. Договора субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года.
Аналогичная несвоевременная оплата допущена Ответчиком и по АВР №13, 17 от 25.05.2020 года. Подсчеты пени в таблице, приведенные в претензии соответствуют действительности. Подтверждением подписанных указанных АВР №11, 13 и 17 от 25.05.2020 года сторонами является подписанный Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 16.12.2020 года между сторонами по Договора субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года.
По АВР №40, 42 от 11.11.2020 года Ответчик с просрочкой оплатили 350 000 тенге 26.05.2021 года, т.е. Ответчик оплатил Истцу спустя 117 рабочих дней и неполную сумму. Остаток 50 000 тенге Ответчик оплатил только 08.11.2021 года.
Итого по договору субподряда №13/ПД/2019 у Ответчика образовалась неустойка (пеня) в размере 97 480 тенге.
По договору поставки №05/20 от 29 мая 2020 года:
29 мая 2020 года между сторонами был заключен договор поставки №05/20 от 29 мая 2020 года, где основным предметом договора является поставка запорной арматуры ТУ 3791-001-70780838-2005 модель Н-А2-20-К-Р1-У1\УХЛ1. Истец по договор поставки №05/20 от 29 мая 2020 года выполнил свой обязательства и поставил товар в указанные в договоре сроки. Ответчик по договору субподряда №05/20 оплату произвели с просрочкой. Расчеты неустойки произвели в виде таблице следующим образом:
| Договор | Выполненные работы, сумма | Дата выполнения | Дата оплаты по договору | Дата фактической оплаты | Сумма оплаты | Сумма на которую считается просрочка | Количество дней просрочки, раб дн | пеня | |||
Договор поставки № 05/20 от 29.05.2020г. | 9 237 695 | 11.11.20 |
| 02.06.20 | 4 900 000 |
|
|
| |||
|
|
|
| 18.06.20 | 2 168 847,5 |
|
|
| |||
остаток | 2 168 847,5 |
| 30.06.20 | 29.01.21 | 1 000 000 | 2 168 847,5 |
|
| |||
остаток | 1 168 847,5 |
|
| 09.11.21 | 1 168 847,5 | 1 168 847,5 | 338 | 116 884 | |||
Истец получил от Ответчика предоплату в размере 4 900 000 тенге от 02.06.2020 года. Второй платеж в размере 2 168 847,5 тенге поступил 18.06.2020 года. Истец поставил и отгрузил товар 30.06.2020 года. Истец практический товар поставил с незначительной задержкой, которые возникли из-за пандемии (причиной задержки стало затруднения на границе Казахстана и Россий, которые возникли из-за пандемии). В последующем завод изготовитель данного товара направил нам уведомление о грузе, и подтвердили, что 26 июня 2020 года готовы отгрузить товар. В соответствии с п. 3.2. Договора, оставшаяся сумма в размере 2 168 847 тенге 50тиын, оплачивается Поставщику на момент отгрузки товара. Товар Истцом был отгружен 30 июня 2020 года. Однако Ответчик оплатил частично лишь 1 000 000 тенге спустя полгода т.е. 29.01.2021 года. Хотя в соответствии п. 3.2. Договора должны были оплатить на момент отгрузки товара сумму в размере 2 168 847 тенге. А сумму в размере 1 168 847,5 тенге
Соответственно Истец пользуясь правом предусмотренным в п. 5.5. Договора поставки №05/20 от 29 мая 2020 года просит выплатить сумму неустойки по расчетам предусмотренные в таблице в размере 116 884 тенге.
По договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года:
Также 19 октября 2020 года между сторонами был заключен договор субподряда №77 от 19 октября 2020 года, где основным предметом договора является выполнение работ Субподрядчиком по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора. По договор субподряда №77 от 19 октября 2020 года со стороны Истца были выполнены все обязательства, по которому были произведены оплаты, т.е. за какой товар или услугу Ответчики оплатили, за те средства Истец выполнил свой обязательства.
Согласно п. 3.2. Договора субподряда №77 от 19 октября 2020 года, заказчик производит оплату Субподрядчику авансового платежа в размере 20 000 000 тенге, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Однако, 22.10.2020 года Вы направили только 15 000 000 тенге, и спустя месяц, 25.11.2020 года в полном объеме оплатили авансовый платеж, т.е. остаток 5 000 000 тенге оплатили 25.11.2020 года. Согласно п. 4.1. Договора, субподрядчик приступает к выполнению работ с даты оплаты авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего Договора. По авансовому платежу в размере 20 000 000 тенге Истец выполнил все обязательства.
В п. 3.3. Договора субподряда №77 от 19 октября 2020 года также предусмотрено, что последующие оплаты стоимости работ производится на основании подписанных Актов ф2в на сумму 20 000 000, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Актов. Окончательный расчет производится в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов выполненных работ на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.
Необходимо иметь в виду, что по акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 по 03.12.2021 года по договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года подписанный сторонами, можно убедиться, что у Ответчика на 3 декабря 2021 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 802 853 тенге.
Более того, по акту сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019 по 31.01.2024 года по договору субподряда №77, у Ответчика на 31 января 2024 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 1 650 853 тенге по оказанным услугам.
Также важно отметить, что по данному договору были допущены просрочки по оплате, тогда как согласно п. 12.3. договора указано, что за несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в условиях договора, Субподрядчик имеет право требовать оплаты пени, а Заказчик по требованию Субподрядчика оплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Количество дней просрочки приложили к данной претензий, где нами посчитано сумма пени в размере 368 165 тенге, согласно нижеуказанной таблице.
| Договор | Выполненные работы, сумма | Дата выполнения | Дата оплаты по договору | Дата фактической оплаты | Сумма оплаты | Сумма на которую считается просрочка | Количество дней просрочки, раб дн | пеня | Акт выполненных работ |
Договор № 77 от 19.10.2020г. | 642 300 | 10.02.21 | 25.02.21 | 21.04.21 |
| 822 300 | 36 |
| АВР № 5 |
| 180 000 | 10.02.21 | 25.02.21 | 21.04.21 | 3 000 000 | 29 603 | АВР № 6 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 263 675 | 31.05.21 | 14.06.21 | 17.06.21 | 2 200 000 |
|
|
| АВР № 16 |
| 4 528 250 | 31.05.21 | 14.06.21 |
|
|
| АВР № 18 | ||
остаток | 4 925 406 |
|
| 25.08.21 | 5 000 000 | 4 925 406 | 49 | 241 344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800 000 | 12.07.21 | 27.07.21 | нет опл |
| 802 853,5 | 159 |
| АВР № 21 |
| 271 000 | 12.07.21 | 27.07.21 | нет опл |
| 80 258 | АВР № 22 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 000 | 31.01.22 | 15.02.22 | нет опл |
| 848 000 | 20 |
| АВР № 3 |
| 728 000 | 31.01.22 | 15.02.22 | нет опл |
| 16 960 | АВР № 40 |
По дополнительному соглашению от 18.10.2021 г., к договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года:
Согласно акту сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019 по 31.01.2024 года по дополнительному соглашению от 18.10.2021г. к договору субподряда №77, у Ответчика на 31 января 2024 года образовалась задолженность перед Истом в размере 149 105 тенге.
По дополнительному соглашение от 18.10.2021года к договору № 77 от 19 октября 2020 года также была допущена просрочка со стороны Ответчика.
| Договор | Выполненные работы, сумма | Дата выполнения | Дата оплаты по договору | Дата фактической оплаты | Сумма оплаты | Сумма на которую считается просрочка | Количество дней просрочки, раб дн | пеня | Акт выполненных работ |
| Доп.согл от 18.10.2021 г. к договору №77 | 1 280 300 | 27.12.21 | 14.01.22 | 1 280 300 | 41 | 52 492 | АВР №56 | ||
| 62 300 | 31.01.22 | 15.02.22 | 21.02.22 | Оплата в сумме 4 311 430 | АВР №2 | ||||
Оборудование остаток | 4 217 570 | 01.12.21 | 21.02.22 | 4 311 430 | 4 217 570 | 52 | 219 313 | ||
| ИТОГО | 1 075 364 |
По договору субподряда №01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года:
Согласно п. 1.1 Договора Субподрядчик обязуется выполнить работы по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора, на объектах Заказчика: «Строительство ангара и соседних зданий», «Установка двух дополнительных резервуаров по 1000 м3 для хранения ГСМ», расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, 27 км. от п. Актогай, территория ТОО «КАЗ Минералз Актогай», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.
По акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 08.02.2022 года по договору субподряда №01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года у Ответчика на 8 февраля 2022 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 269 611 тенге.
Также в иске приводим таблицу расчета неустоек по просроченных платежам, где посчитали 221 030 тенге пеню.
| Договор | Выполненные работы, сумма | Дата выполнения | Дата оплаты по договору | Дата фактической оплаты | Сумма оплаты | Сумма на которую считается просрочка | Количество дней просрочки, раб дн | пеня | Акт выполненных работ |
В итоге, по всем платежам пеня за несвоевременные оплаты по актам выполненных работ составило сумма в размере 1 075 364 тенге.
Исходя из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2019 по 31.01.2024 года, было выяснено, что у Ответчика перед Истцом имеется задолженность в размере 2 069 569 тенге.
Нами в адрес Ответчика было направлено досудебная претензия, где предложили добровольно выплатить денежных средств в сумме 3 144 933 тенге. Претензия была направлена 30 апреля 2024 года на электронную почту Ответчика в соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК. В последующем Ответчик своим ответом отказали в удовлетворении наших требовании.
Согласно пункта 4 ст.8 ГК граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели соблюдать правила деловой этики. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.
В силу ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п.1 ст.113 ГПК РК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.
Согласно п.1, ст. 277 ГК РК, где если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с п.1 ст.349 ГК РК под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение.
Согласно п.1 ст.359 ГК РК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
В соответствии со ст. 29 ГПК РК иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.
В силу ст.13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов.
В соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.
На основании изложенного и в соответствии ст. 148 ГПК РК,
Прошу Суд:
o Акт выполненных работ №56 от 27.12.2021 года по дополнительному соглашению от 18.10.2021 г., к договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года признать исполненным;
o Акт выполненных работ №4 от 31.01.2022 года по договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года признать исполненным;
o Акт выполненных работ №3 от 31.01.2022 года по договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года признать исполненным;
o Акт выполненных работ №2 от 31.01.2022 года по дополнительному соглашению от 18.10.2021 г., к договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года признать исполненным;
o Акт выполненных работ №10 от 29.04.2021 года по договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года признать исполненным;
o Взыскать с Ответчика ТОО «К..По.С.-1» в пользу Истца ТОО «C.kz» сумму задолженности в размере 2 069 569 тенге;
o Взыскать с Ответчика ТОО «К..По.С.-1» в пользу Истца ТОО «C. kz» образовавшую неустойку в размере 1 075 364 тенге. Итого сумма искового требования составляет 3 144 933 тенге.
o Взыскать с Ответчика ТОО «К..По.С.-1» в пользу Истца ТОО «C.kz» судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины в размере 92 347,99;
o Взыскать с Ответчика ТОО «К..По.С.-1» в пользу Истца ТОО «C. kz» представительские расходы в размере 300 000 тенге.
С уважением,
Представитель по доверенности: Кеңесбек И.М.
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информаций свяжитесь с Адвокатом / Юристом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Арбитражные Юридическая компания Казахстан контора Судебные дела
